作者：李洪田
安徽皖輝律師事務所律師
有這樣一個案例，甲方公司作為發包人將案涉工程承包給乙方承建，雙方簽訂的《建設工程施工合同》約定，工程總價款伍佰萬元，主體工程建設至10層封頂時甲方向乙方支付總工程款的百分之二十，若甲方逾期付款，乙方有權暫停施工，因此產生的逾期施工責任由甲方承擔，甲方並應當向乙方支付逾期付款違約金，乙方違約造成工程逾期，按日向甲方支付違約金。
乙方按照工程合同約定進行施工，2020年3月10日完成10層封頂，經監理單位監理驗收確認，應付工程款600萬元。甲公司未按照建設工程施工合同約定的付款期限予以付款。乙方停止施工，工程逾期。甲方向法院提起訴訟，要求乙方承擔逾期施工違約責任並賠償損失。
《中華人民共和國民法典》第五百九十二條規定，當事人都違反合同的，應當各自承擔相應的責任，當事人一方違約造成對方損失，對方對損失的發生有過錯的，可以減少相應的損失賠償。法院根據法律規定並結合本案事實作出判決認為，甲方違約在先，並且合同約定在甲方逾期付款的情況下，乙方有權暫停施工，即便一方存在違約事實，由於甲方的違約行為是工程逾期的主要原因，應當由甲方承擔自身責任，法院駁回甲方公司關於要求乙方支付違約金的訴訟請求。本案告訴我們，合同主體首先應當誠實守信，全面適當履行合同的義務，在自身違約的情況下，依法應當責任自擔，即便對方存在違約事實並因此造成損失，也應當依法減少相應的損失賠償。民法典從法律上對此作出規範，民事主體均應當予以遵守。
2021年9月30日
